29

联系我们

移动电话:18996059589
联系人:罗先生
QQ:834431931
联系地址:重庆市九龙坡区广夏经典B2 15-1

服务项目

您当前所在位置:重庆非开挖顶管施工 > 服务项目 >

非开挖顶管施工合同

时间:2018-01-05 11:33 作者:admin 点击:

  非开挖顶管施工合同

  甲方: 乙方:

  甲方: 乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国铁路法》、《中华人民共和国公路法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程名称:非开挖电力管线铺设。

  二、承包方式:劳务分包。

  三、铺管工程量:以乙方的实际工作量为准。

  四、质量标准:依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行,须甲方验收合格。

  五、支付方式:采用银行转帐或现金的形式支付。 六、双方职责: 1、甲方工作责任:

  (1)提供施工设计图纸,委派工程管理员在施工现场进行技术监督,并做好现场技术交底。

  (2)协调施工现场穿越公路手续。

  (3)按照协议额约定按期支付工程款。

  (4)工程完工后负责质量验收,及时对工程进度、工程质量进行监督检查,组织工程的验收,接乙方书面通知起2个工作日内内参加工程验收。

  2、承包人工作责任:

  (1)乙方负责施工前期管线探测,地面测量制定施工组织方案。

  (2)负责办理穿越铁路相关施工手续,协调施工现场铁路方面关系,提供穿越铁路的相关批准手续。

  (3)保证在施工过程中,本着安全第一的宗旨,如出现因乙方及第三方的而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故,经济损失均由乙方负责,并承担相应的法律责任。

  (4)乙方埋管施工要采取防止路面下沉及管道断裂的相应技术措施,发生由施工引起的责任后果自负。

  (5)按发包方要求保质、保量、按期完成施工。

  (6)承诺按合同约定进行施工、竣工,并确保穿越工程竣工后 责任。

  七、安全防护:

  (1)乙方应严格按施工安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。根据施工现场环境制定安全制度,设置施工安全标志,保证人身和财产的安全。

  (2)乙应遵守工程建设安全生产有关规定按工程需要提供和维护夜间和非夜间施工使用的照明﹑围栏等标志设施;并负责安全保卫。由于乙方安全措施不力造成事故的责任、损失及人员伤亡由承包方承担。

  (3)保证设备使用安全,人身安全及工程质量。负责了解施工沿线的各种地上设施、地下管线和障碍物,确保施工安全。

  六、工程造价 单价:管径()CM,单孔()元/米。

  七、工程量: 确保甲方φ()mm和φ()mm两根管线穿越成功,缆线穿越成功。管线实际长度为:米×1孔×()元=()

  八、结算方式: 工程竣工后支付80%,一月后全部付清。

  九、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。

  十、法律效力及其它:

  1、双方必须严格遵守本合同,如违约将提请仲裁委员会进行调解或向人民法院提起诉讼。

  2、其它未尽事宜由双方协商解决。

  甲方:(盖章) 法定代表人: 乙方:(盖章) 法定代表人: 年 月 日
 

非开挖顶管施工合同

  签订建筑施工合同的注意事项:

  现实生活中我们会遇到签订建筑施工合同的问题。那么很多人会想知道这个问题的有关内容,并且其中含有怎样的法律知识。其实这个问题并不复杂,只要你好好阅读接下来文章的有关内容,希望你的问题能够迎刃而解。今天,小编整理了以下内容为你答疑解惑,希望对你有所帮助。

  一、审查发包人与承包人履约情况

  1、对发包方主要应了解两方面内容:

  ①主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。

  ②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。

  2、对承包方主要了解的内容有:

  ①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况

  承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标,应认真分析和判断。

  二、履约管理之工期

  (一)工期和施工进度

  1、实际开工日期的认定

  ①承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等;

  ②承包人虽无证据证明实际开工日期,但有开工报告,则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期;

  ③若承包人无任何证据证明实际开工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准。

  2、竣工日期的认定

  《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法:

  ①双方确认的日期为竣工日期;

  ②建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间,不是竣工验收备案日期,因为竣工验收备案是由建设单位来报送);

  ③承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;

  ④未经过竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

  (二)几种影响工期的因素

  1、施工许可证:

  ①如未取得且未施工,以取得施工许可证之日作为开工日期;

  ②但如未取得且已经施工,则一般以施工开始日为开工日期。

  2、拖欠工程款

  拖欠工程款且导致停工或缓慢施工,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。

  3、设计变更

  ①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

  ②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

  4、图纸延误

  ①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

  ②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

  5、增加工程量

  ①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

  ②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

  6、质量鉴定

  《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。

  ①鉴定合格,顺延工期;

  ②鉴定不合格,视情况而定。

  7、建设单位的其他原因

  如:指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行;建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等;隐蔽工程在隐蔽前,施工企业发出检查通知,建设单位未及时检查等。

  ①设计变更在关键线路上,则工期可以顺延,但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系;

  ②设计变更不在关键线路上,则不应以此为由顺延工期。

  8、一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

  9、发生不可抗力事件

  无法预见、不可避免并不能克服,一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照合同约定的程序和时限报告。